Zinit Branchen Bauwesen

Bauvergabe und -beschaffung, die den Zeitplan einhalten.

Da Schaltanlagen fast ein Jahr und große Generatoren bis zu zwei Jahre Lieferzeit haben, bestimmt die Vergabe nun den Fertigstellungstermin. Die AI-Agenten von Zinit prüfen jedes Paket mit langer Lieferzeit gegen die Woche, in der der Terminplan es benötigt, erweitern jede Bieterliste um qualifizierte Nachunternehmer und Lieferanten und vergleichen die Angebote hinsichtlich Leistungsumfang, Preis und Liefertermin.

Wenden Sie es auf Ihr nächstes Angebotspaket an (English)Erfahren Sie, wie es funktioniert
  • 103M+ Lieferanten- und Unternehmensdatenbank
  • Erstes RFP in unter einer Stunde
  • Ihr Team steuert und genehmigt
  • SOC 2
Beispielgebäude: vierstöckiges ärztliches Verwaltungsgebäude, 120,000 sq ftJedes langfristige Beschaffungspaket, der Bestimmungsort, die benötigte Verfügbarkeit vor Ort und die voraussichtliche Ankunftswoche
  1. 1Stahlbauerforderlich Woche 10vor Ort Woche 9
  2. 2Vorhangfassadeerforderlich Woche 30vor Ort Woche 28
  3. 3Dachklimageräteerforderlich Woche 44vor Ort Woche 40
  4. 4Notstromaggregaterforderlich Woche 58vor Ort Woche 56
  5. 5Aufzügeerforderlich Woche 50vor Ort Woche 60
  6. 6Schalttafelnerforderlich Woche 52vor Ort Woche 68
16 Wochen zu spätWie angeboten vergeben, treffen die Schalttafeln in Woche 68, ein, 16 Wochen nach der Woche 52, in der das Gebäude sie benötigt, wodurch die dauerhafte Stromversorgung von Woche 56 auf Woche 72 und die Fertigstellung von Woche 84 auf Woche 100 verschoben wird.
Blatt P-101
Beschaffung mit langer Vorlaufzeit
Beispielgebäude
CM at Risk (Construction Manager at Risk), GMP
Angebotstag, Woche 4
termingerecht legt das Datum fest zu spät dahinter

Was die Vorleistungen jetzt kosten: Erzeugerpreise seit January 2020

BLS Erzeugerpreisindizes, January 2020 bis August 2026 (Transformatoren bis July 2026), nicht saisonbereinigt

  1. Stahliererzeugnisse+103.5%
  2. Kupferdraht und -kabel+99.4%
  3. Schaltanlagen- und Verteilergerätedie Schalttafeln des Beispiels+95.9%
  4. Aluminium-Walzprofile+92.9%
  5. Leistungs- und Verteilstransformatoren+91.4%
  6. Vorgefertigter Baustahl+62.9%
  7. Klima- und Kältetechnik+62.0%
  8. Aufzüge und Fahrtreppen+40.4%
Die gestrichelte Linie zeigt alle Vorleistungen für den neuen Nichtwohnbau, gestiegen um 52.8%. Abschnitt 232 Zölle auf Stahl und Aluminium stiegen auf 50% im Jahr June 2025 und ein 50% Zoll auf Halbfertigkupfer folgte in August 2025, und AGC führt Zölle als einen der Gründe an, warum die Einkaufspreise im Jahresvergleich bis August 2026 um 8.9% stiegen.

Rechenbeispiel: Ein Monat Verzug beim Beispielgebäude

$693k ein Monat

  • Nicht eingenommene Miete120,000 sq ft × 85% vorvermietet × $25.46 pro sq ft und Jahr ÷ 12$216k
  • Zinsen für das Baudarlehen$46M gezogen × 7.00% pro Jahr, der Leitzins in October 2026, ÷ 12$268k
  • Die allgemeinen Vertragsbedingungen des Auftragnehmers$48,000 pro Woche, die Schätzung des Beispiels, × 30.4 ÷ 7 Tage$208k

Unsere Berechnung anhand der eigenen Zahlen des Beispiels, der durchschnittlichen Mietefrage für medizinische Einrichtungen (CBRE, Q2 2026) und dem veröffentlichten Leitzins, vor jeglicher Marge auf das Darlehen. Schadensersatzpauschalen im Vertrag bestimmen, wie viel davon der Auftragnehmer zahlt: Der Standard-Zeitplan von Ohio für staatliche Gebäude reicht von $500 bis $15,000 pro Tag, je nach Auftragsgröße. Baustrom, während auf den dauerhaften Stromanschluss gewartet wird, kommt noch hinzu.

Wer ein Paket mit langer Lieferzeit unterzeichnet, in der Reihenfolge, in der es ihn erreicht.

Eine Schalttafel geht zwischen Schätzung und Lieferung durch sechs Hände, und jede davon kann den Termin verschieben.

  1. Leiter der Vorphase oder Chefkalkulator

    Besitzt das Leistungsumfangblatt und das Budget für jedes Paket

    Bezieht von Zinit Angebote, die dem Leistungsverzeichnis Zeile für Zeile folgen, wobei jeder Ausschluss vor der Vergabe eingepreist wird.

  2. Beschaffungs- und Einkaufsleiter

    Besitzt die Bieterlisten, das Angebotsvergleichsverfahren und die Vergabeempfehlung

    Bezieht von Zinit Mehr qualifizierte Bieter pro Gewerk, vor ihrer Einladung präqualifiziert, und Angebote verglichen nach Preis und Liefertermin.

  3. Bauherr und Bauherrenvertretung

    Besitzt Nachunternehmerfreigabe, das GMP und das Geld für frühe Freigaben

    Bezieht von Zinit Die Kosten für ein verspätetes Paket durch Miete, Zinsen und allgemeine Baustellengemeinkosten, sodass eine vorgezogene Freigabe eine kalkulierte Entscheidung ist.

  4. Verantwortlicher Architekt und Ingenieur (Architect and Engineer of Record)

    Besitzt die genannten Hersteller, die Einreichungsprüfungen und jede Substitution

    Bezieht von Zinit Alternativen aus den in der Spezifikation genannten Herstellern, mit den Daten, die ein Ersetzungsantrag erfordert.

  5. Elektro- und TGA-Nachunternehmer

    Besitzt die Gerätebestellungen und die Installation

    Bezieht von Zinit Ein Wettbewerb, der sowohl ein früheres Lieferfenster als auch einen niedrigeren Preis belohnt.

  6. Herstellervertretungen und Distributoren

    Besitzt die Werkkapazitäten und die Angebote

    Bezieht von Zinit Anfragen, die die Spezifikation, die Menge und den Termin vor Ort angeben, sodass ein Angebot ohne Telefonat verglichen werden kann.

Fünf Dinge, die beim Buyout schiefgehen können, und was Zinit dagegen unternimmt.

In den Umfragen der AGC nannten 57% der Auftragnehmer zu wenige Arbeitskräfte oder Nachunternehmer als Hauptsorge für 2026, und 35% berichteten über Projektverzögerungen im Jahr 2025 infolge langer Lieferzeiten oder Engpässe bei elektrischen Geräten wie Schaltanlagen und Transformatoren.

  1. Neun Elektroinstallateure werden eingeladen und zwei davon geben ein Angebot ab.

    Was Zinit tutJede Bieterliste wurde aus einer Datenbank mit 103M+ Lieferanten und Unternehmen erweitert, wobei jedes neue Unternehmen in der Projektregion tätig ist und vor einer Einladung hinsichtlich Gewerk, Lizenz und Bürgschaftskapazität präqualifiziert wurde.

  2. Das Niedriggebot schließt Baustrom und Brandmeldeanlage aus.

    Was Zinit tutPosition für Position gegen Ihr Leistungsverzeichnis bereinigte Angebote, wobei jeder Ausschluss auf Basis Ihrer eigenen Schätzung eingepreist wird, sodass die Vergabe vergleichbare Gesamtsummen liefert und Ihr Kalkulator jede Pauschale prüft.

  3. Die Lieferzeit der Schalttafeln beginnt nach freigegebenen Einreichungen, und niemand hat die Prüfungen mitgezählt.

    Was Zinit tutJedes langfristige Paket wird anhand seines Fristdatums für die Freigabe überprüft, wobei die Unterlagenprüfungen und der Frachttransport in die Berechnung einfließen.

  4. Die Preise schwankten zwischen dem Angebotstag und dem Einkauf.

    Was Zinit tutVergleich der Angebote anhand ihrer Gültigkeitsdaten und Preissteigerungsklauseln sowie eine neue Ausschreibung des Pakets, wenn die Preise ablaufen.

  5. Die Spezifikation nennt drei Hersteller, und das günstigste Angebot enthält den langsamsten.

    Was Zinit tutJeder in der Spezifikation genannte Hersteller wurde nach seinem Liefertermin auf der Baustelle gefragt; ein Hersteller außerhalb der Liste wird dem Architekten erst dann vorgeschlagen, wenn Ihr Team beschließt, eine Ersetzung zu beantragen.

Drei Schritte, die den Einkauf im Zeitplan halten.

Eine 103M+-Lieferanten- und Firmendatenbank, AI-Agenten, die Bieter finden und prüfen sowie die Angebote bereinigen, und Beschaffungsexperten, die Seite an Seite mit Ihrem Team arbeiten.

  1. Sehen Sie, welche Pakete sich verspäten werden

    Das Freigabedatum jedes langfristspezifischen Pakets, zurückgerechnet ab der vom Zeitplan geforderten Woche, einschließlich der Einreichungsprüfungen und Frachtkosten.

    Die risikobehafteten Pakete in Wochen und Geld.

  2. Bieterliste erweitern

    Qualifizierte Nachunternehmer und Lieferanten außerhalb Ihrer üblichen Liste, vorqualifiziert anhand Ihres Formulars vor deren Einladung, damit jedes Gewerk echten Wettbewerb erhält.

    Vollständigere Angebote pro Paket.

  3. Prüfen und vergeben nach Leistungsumfang, Preis und Termin

    Das Ereignis wird anhand Ihrer Leistungsumfangblätter und der Spezifikation in unter einer Stunde eingerichtet, die Angebote dauern eben so lange, wie sie dauern, und Ihr Team vergibt den Auftrag auf Basis bereinigter Zahlen und Liefertermine.

    Das vollständige Angebot, das rechtzeitig eintrifft.

Manchmal schlägt kein Bieter das Datum des bisherigen Auftragnehmers, und dann erfährt man es am Tag der Angebotseröffnung statt erst bei der Unterlagenprüfung. Ihre Geschäftsbeziehungen bleiben Ihre eigenen, da Ihre gewohnten Nachunternehmer zu jeder Ausschreibung eingeladen werden und niemand einer Liste beitritt, die Ihr Team nicht genehmigt hat.

Die dauerhafte Stromversorgung beginnt an dem Tag, an dem diese Anlage auf ihrem Fundament platziert wird.

Vom Angebotspaket bis zum wiederhergestellten Fertigstellungstermin in sechs Schritten.

Klicken Sie auf einen Schritt. Zinit ist mit Ihrem Projektlaufwerk, dem Terminplan und ERP verbunden, sodass nichts hochgeladen werden muss. Jede Kennzahl bezieht sich auf das Beispielgebäude.

Zinit — Beispielgebäude, vierstöckiges ärztliches Verwaltungs- oder Praxisgebäude

Verknüpfte Quellen, bereits gelesen

  • ProjektlaufwerkPDF Projekthandbuch, Lose 01 bis 33: 1,240 Seitenlesen
  • ProjektlaufwerkPDF Zeichnungen, Genehmigungssatz: 412 Blätterlesen
  • BieterlistenXLSX Bieter nach Gewerk, 31 Paketelesen
  • Primavera P6P6 Gesamtterminplan, 1,870 Vorgängesynchronisiert
  • ERPPO Verbindlichkeiten und Bestellungensynchronisiert
  • ProjektlaufwerkXLSX Beschaffungsprotokoll, 24 Langläufer-Positionenlesen

Wer das Paket kauft und wann, hängt von der Ausführungsmethode ab.

Zinit führt bei jedem Projekt dieselbe Prüfung durch, und die vergabeberechtigte Person sowie der früheste Freigabetermin ändern sich mit dem Vertrag. Wählen Sie die Methode, nach der Sie bauen.

Construction Manager at Risk, mit einem GMP

Wer kauft ein: Der Baumanager vergibt die Gewerke-Pakete und der Bauherr genehmigt die Nachunternehmer. Öffentliche Bauherren in Texas beispielsweise verlangen, dass der Baumanager Ausschreibungen für Gewerke veröffentlicht und diese wie jeder andere Bieter entgegennimmt.

Was das Datum bestimmt

  • Frühe GMP-Änderungen kaufen Ausrüstung ein, bevor die Zeichnungen fertig sind: Die vierte GMP eines öffentlichen Zoos, bewertet auf Basis von 75%-Zeichnungen, kaufte ihre Schaltanlage für $710,694 und einen Generator für $338,659 im Voraus.
  • Prüfung von Einreichungen von 14 Kalendertagen für jede Prüfung und jede Wiedervorlage nach dem Standard einer Universität und 30 nach der bundesstaatlichen Leitrichtlinie.
  • Das GC/CM-Gesetz des Bundesstaates Washington erlaubt es dem öffentlichen Bauherrn, große Pakete auszuschreiben, bevor die maximal zulässigen Baukosten festgelegt sind – und zwar bei 90% Ausschreibungsunterlagen.

Wohin das Sourcing sie bewegt

Ein Paket für die frühe Freigabe, das sowohl nach Liefertermin als auch nach Preis über die in der Spezifikation genannten Hersteller ausgeschrieben wird, sodass der Bauherr das Zeitfenster finanziert, das rechtzeitig eintrifft.

Design-Bid-Build und öffentliche Ausschreibung (Hard Bid)

Wer kauft ein: Der Bauherr vergibt den Gesamtauftrag an den günstigsten zuverlässigen Bieter, und das eigene Buyout des Generalunternehmers beginnt nach der Vergabe.

Was das Datum bestimmt

  • Öffentliche Bauaufträge in Massachusetts über $150,000 gehen an den günstigsten zuverlässigen und geeigneten Hauptbieter, mit separaten eingereichten Unterangeboten für Gewerke wie Elektro, HLK und Sanitär.
  • North Carolina berücksichtigt Ersetzungen durch Bieter nur bis zu 10 Tage vor Eingang der Angebote.
  • Bestellungen mit langer Vorlaufzeit warten auf den Zuschlag und genehmigte Unterlagen, sodass ein mit einem Jahr veranschlagter Schaltschrank zu spät beginnt.

Wohin das Sourcing sie bewegt

Mehr qualifizierte Bieter für jedes Gewerk vor dem Angebotstag sowie Angebotsformulare, die nach dem Hersteller und dessen Lieferzeit fragen, damit das günstigste Angebot auch vollständig und termingerecht ist. Die Vergabeentscheidung verbleibt beim Bauherrn.

Vom Bauherrn bereitgestellte Langläufer-Ausrüstung (Long-Lead Equipment)

Wer kauft ein: Der Bauherr kauft die Schaltanlagen, Generatoren oder Aufzüge selbst vor dem Preis des Auftragnehmers ein, und der Auftragnehmer, der sie installiert, erhält die Ausrüstung.

Was das Datum bestimmt

  • Die Bestellung erfolgt, bevor der Bauvertrag kalkuliert ist, sodass die Frist im Werk Monate früher beginnt.
  • AGC empfiehlt Auftragnehmern, wichtige, kritische Ausrüstung mit langen Lieferzeiten direkt zu beschaffen und die erwarteten Lieferzeiten in den Unteraufträgen festzuhalten.
  • In der Ausblick-Umfrage von AGC für 2026 haben 41% der Auftragnehmer ihre Käufe nach Auftragsvergabe vorgezogen und 29% sich alternative Lieferanten gesucht.

Wohin das Sourcing sie bewegt

Vom Eigentümer gesteuerte Vorgänge bei den genannten Herstellern, bewertet nach dem Termin auf der Baustelle, wobei die Bestellung dem installierenden Auftragnehmer zugewiesen wird.

Einzelhandels-, Gastronomie- und Klinikprogramme

Wer kauft ein: Ein Programm-Eigentümer errichtet denselben Umfang an vielen Standorten durch Programm-Generalunternehmer und lokale Nachunternehmer.

Was das Datum bestimmt

  • Das Eröffnungsdatum, das jeder Mietvertrag oder Startplan festlegt, ist für jedes Gewerk an jedem Standort gleich.
  • Volumen: Ein Discounter plant etwa 4,730 Immobilienprojekte für das Geschäftsjahr 2026, darunter neue Filialen, Umbauten und Standortverlagerungen.
  • Teams: Eine Restaurantkette, die 334 Restaurants in 2025 eröffnet hat, führt die Verfügbarkeit fähiger Auftragnehmer und Nachunternehmer als eines ihrer Risiken auf.

Wohin das Sourcing sie bewegt

Die Pakete jedes Programms werden über qualifizierte lokale Auftragnehmer und Lieferanten in jedem Markt ausgeschrieben, sodass eine neue Region mit Wettbewerb statt mit nur einem Angebot beginnt.

Zahlen aus den zitierten Quellen. Gesetze, Formulare und Prüfungsfristen variieren je nach Eigentümer und Bundesstaat, daher entscheiden Ihr Vertrag und Ihr Rechtsbeistand.

Veröffentlichte Lieferzeiten für die Pakete mit langen Lieferzeiten, jeweils mit ihrem Datum.

Wochen ab Bestellung oder ab genehmigten Einreichungen bis zur Lieferung. Jeder Balken stellt einen veröffentlichten Wert oder Bereich dar, beschriftet mit dem Zeitraum, den er misst; elektrische Ausrüstung in Rosa. Ihre eigenen Angebote entscheiden.

SchaltanlageVersorgungsausrüstungs-Benchmark, Q2 2025
Im Durchschnitt 44 Wochen
Schalttafeln, 3,000 A und aufwärtsEin Hersteller, September 2023
84 Wochen und mehr
Verteilernotstromaggregate und -transformatorenUS-Versorger, 2024
bis zu 2 Jahren
Große NotstromaggregateEin Hersteller und seine Wettbewerber, July 2026
40 bis 80 Wochen, einige bis zu 2 Jahre
AufzügeLife-Science-Projekte, June 2023
25 bis 48 Wochen
DachklimageräteLife-Science-Projekte, June 2023
18 bis 28 Wochen
VorhangfassadeLife-Science-Projekte, June 2023
14 bis 28 Wochen
StahlbauLife-Science-Projekte, June 2023
17 bis 30 Wochen

Die sechs Pakete, die den Termin bestimmen, und der jeweilige Markt.

Die Pakete mit langen Lieferzeiten, die jeweiligen Einflussfaktoren und die vom Suchlauf erfassten Hersteller.

Schaltanlagen und Verteiler

Preis seit January 2020+95.9%

Bieten Sie über jeden in der Spezifikation genannten Hersteller hinweg an, zum Termin vor Ort, sobald der Bauherr die Unterlagen freigibt.

Hersteller in diesem Markt
  • Eaton
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • ABB
Eaton, Schneider Electric, Siemens, ABB

Notstromaggregate

Preis seit January 2020+49.4%

Zusammen mit der Schaltanlage bei den genannten Herstellern erworben, mit dem Liefertermin vor Ort im Angebot.

Hersteller in diesem Markt
  • Cummins
  • Rehlko (Kohler)
  • Rolls-Royce (mtu)
  • Generac
Cummins, Rehlko (Kohler), Rolls-Royce (mtu), Generac

Aufzüge

Preis seit January 2020+40.4%

Schreiben Sie die genannten Hersteller frühzeitig aus, sobald Schacht- und Maschinenabmessungen für jeden von ihnen passen.

Hersteller in diesem Markt
  • Otis
  • KONE
  • Schindler
  • TK Elevator
Otis, KONE, Schindler, TK Elevator

Vorhangfassade und Ladenfront

Preis seit January 2020+92.9%

Ein frühes Paket mit Planungsunterstützung, sodass die Werkstattzeichnungen beginnen, bevor das Tragwerk steht.

Hersteller in diesem Markt
  • Kawneer
  • YKK AP
  • Oldcastle BuildingEnvelope
  • EFCO
Kawneer, YKK AP, Oldcastle BuildingEnvelope, EFCO

Dachgeräte und Lüftungsgeräte

Preis seit January 2020+62.0%

Das Basis-Design-Gerät und die beiden genannten Alternativen bieten zu dem Datum an, an dem sie per Kran eingehoben werden können.

Hersteller in diesem Markt
  • Trane
  • Carrier
  • Daikin
  • Lennox
Trane, Carrier, Daikin, Lennox

Stahlbau

Preis seit January 2020+62.9%

Mühlenbestellung und Fertigung als frühes Paket gekauft, wobei die Werkstattkapazität des Herstellers im Angebot enthalten ist.

Hersteller in diesem Markt
  • Nucor
  • Steel Dynamics
  • Gerdau
Nucor, Steel Dynamics, Gerdau

Etablierte Hersteller in jedem Paket, dargestellt zur Veranschaulichung des Marktes, nicht als Liste der Kunden oder Partner von Zinit. Die Preise basieren auf BLS Erzeugerpreisindizes von January 2020 bis August 2026; Generatoren verwenden Motoren und Generatoren, Vorhangfassaden-Aluminiumstrangpressprofile, Dach-Klimageräte sowie vorgefertigte Baustahlkonstruktionen, jeweils als nächstgelegene veröffentlichte Reihen.

Ein Bauergebnis und die Unternehmen, von denen RFPs veröffentlicht wurde.

Das Ergebnis eines Handelskunden bei seinen Bauausgaben und die Logo-Leiste der Startseite, jeweils so dargestellt, wie sie auf dem Rest der Website zu sehen sind.

Einzelhandel

30%+ Einsparungen bei den Bauausgaben, 10%+ in anderen Kategorien

Die Baukosten eines Einzelhandelskunden. Der Kunde wird nicht genannt.

RFPs veröffentlicht von

  • Caterpillar
  • Wipro
  • Bacardi
  • JD
  • Cargill
  • Avery Dennison

Wie auf der Startseite gezeigt.

Die Fragen, die ein Beschaffungsteam zuerst stellt.

Wir nutzen bereits ein Tool zur Ausschreibungsverwaltung.

Behalten Sie es. Zinit arbeitet direkt daneben: Das System findet qualifizierte Nachunternehmer und Lieferanten, bei denen Sie bisher noch nicht angefragt haben, prüft jedes Paket mit langen Lieferzeiten anhand des Terminplans und steuert die Beschaffungsereignisse für Ausrüstungen sowohl nach Liefertermin als auch nach Preis.

Unsere Nachunternehmer sind langjährig gewachsene Partnerschaften.

Sie bleiben auf jeder Liste. Zinit fügt nur dort Namen hinzu, wo ein Gewerk zu wenige Bieter hat, präqualifiziert sie anhand Ihres Formulars, und niemand wird eingeladen, bevor Ihr Team die Liste genehmigt hat.

Die Spezifikation nennt die Hersteller.

Dann beginnt die Suche bei diesen Namen und es wird bei jedem nach dem Termin vor Ort gefragt. Ein Hersteller außerhalb der Liste wird dem Architekten erst dann vorgelegt, wenn Ihr Team beschließt, eine Ersetzung zu beantragen, zusammen mit den Produktdaten des Herstellers, und der Architekt darüber entscheidet.

Öffentliche Aufträge gehen an den günstigsten zuverlässigen Bieter.

Die Vergaberegel verbleibt beim Bauherrn. Die Arbeit findet vor dem Tag der Angebotseröffnung statt: mehr qualifizierte Bieter für jedes Gewerke und Angebotsformulare, die nach dem Hersteller und dessen Lieferzeit fragen, sodass das niedrigste Gebot auch vollständig ist.

Unser GMP steht bereits fest.

Die Vergabe läuft auch nach der GMP weiter. Verglichene Angebote bestimmen nach wie vor jeden Zuschlag, und ein Paket, das zu spät ankommen wird, kann weiterhin neu ausgeschrieben oder vorgezogen freigegeben werden, mit der Zustimmung des Bauherrn, wo der Vertrag dies erfordert.

Ein neuer Nachunternehmer ist möglicherweise nicht bürgschaftsfähig.

Die Agenten und Beschaffungsspezialisten von Zinit holen vor jeder Einladung die Antworten der einzelnen Unternehmen zu Bürgschaftskapazität, Finanzlage und aktueller Auslastung ein – die vom AGC empfohlene Maßnahme gegen den Ausfall von Nachunternehmern –, und Ihr Risikomanager prüft jede Firma und entscheidet über Bürgschaften oder Ausfallversicherungen. In der 2024-Risikostudie von AGC und FMI gaben 70% der Risikomanager an, dass finanzielle Schwierigkeiten oder Ausfälle von Nachunternehmern zunahmen.

Angebotspreise laufen vor der Vergabe ab.

Jedes Angebot wird mit seinem Gültigkeitsdatum und den Preisgleitklauseln verglichen, und ein Paket, dessen Preise ablaufen, wird neu ausgeschrieben, anstatt mit einem veralteten Wert fortgeführt zu werden.

Unsere Zeichnungen dürfen unsere Systeme nicht verlassen.

Das müssen sie nicht. Lieferanten sehen nur das von Ihrem Team genehmigte Angebotspaket.

Was kostet das?

Zinit wird vom Lieferanten finanziert und ist für Käufer kostenlos: Nur der von Ihrem Team als Gewinner ausgewählte Lieferant zahlt eine Provision, die unterlegenen Bieter zahlen nichts, und vor der Auftragsvergabe wird nichts fällig. Die Provisionssätze werden offen auf unserer Website veröffentlicht, und da die Gebühr an den von Ihrem Team erteilten Zuschlag und nicht an den Wettbewerb gekoppelt ist, verdient Zinit unabhängig von der Wahl des qualifizierten Lieferanten das Gleiche.

Was tut Zinit nicht?

Das System hält keine Unteraufträge, übernimmt keine Bürgschaften, stellt keine Geräte her und reserviert keine Fabrikkapazitäten. Es ersetzt weder Ihren Terminplan, Ihre ERP, Ihre Kalkulatoren noch die Prüfung durch den Architekten. Manchmal schlägt kein Bieter das Datum des bisherigen Auftragnehmers, und das wissen Sie dann am Tag der Angebotseröffnung.

Beginnen Sie mit einem Angebotspaket und einem Zeitplan.

Sehen Sie, welche Pakete Ihr Fertigstellungsdatum gefährden, bevor Sie etwas vergeben. Ihr Team steuert und genehmigt, und die Beschaffungsexperten von Zinit arbeiten Hand in Hand mit den Ihrigen.

Wenden Sie es auf Ihr nächstes Angebotspaket an (English)

Quellen

  1. [1] Wood Mackenzie with American Clean Power (September 2025), Making the Connectionswitchgear 44 weeks on average after receipt of order in Q2 2025, a utility-equipment benchmark
  2. [2] Generac, second-quarter 2026 earnings call (July 2026)its large generators at 40 to 45 weeks, competitors' systems at 70 to 80 weeks and in some cases 2 years
  3. [3] US Bureau of Labor Statistics, producer price index for switchgear and switchboard apparatus (WPU117522), not seasonally adjusted132.1 in January 2020, 258.746 in August 2026 (preliminary)
  4. [4] US Bureau of Labor Statistics, producer price indexes, not seasonally adjusted (January 2020 and August 2026)steel mill products (WPU1017), copper wire and cable (WPU10260314), aluminum mill shapes (WPU102501), power and distribution transformers (WPU117409, to July 2026), fabricated structural metal (WPU107405), air-conditioning and refrigeration equipment (WPU1148), elevators and moving stairways (WPU114201), motors and generators (WPU1173) and inputs to new nonresidential construction (WPUIP231200)
  5. [5] AGC (September 2026)input prices for new nonresidential construction up 8.9% from August 2025 to August 2026, with steep tariffs among the reasons
  6. [6] Proclamation 10947 (June 2025)Section 232 tariffs on steel and aluminum raised to 50% from June 4, 2025
  7. [7] Proclamation 10962 (July 2025)a 50% Section 232 tariff on semi-finished copper products from August 1, 2025
  8. [8] CBRE (August 2026)US medical outpatient building asking rent at a record $25.46 per sq ft in Q2 2026
  9. [9] Federal Reserve, H.15 Selected Interest Rates (October 2026)bank prime loan rate 7.00%, 25 September to 1 October 2026
  10. [10] Ohio Facilities Construction Commission, General Conditions 00 72 13 (version 2025-OCT)liquidated damages from $500 to $15,000 a day by contract sum
  11. [11] AGC and NCCER, 2025 Workforce Survey (August 2025)35% of firms reported project delays from long lead times or shortages of electrical equipment such as switchgear and transformers
  12. [12] AGC and Sage, 2026 Construction Hiring and Business Outlook (January 2026)57% name too few workers or subcontractors as a top concern; 41% accelerated purchases and 29% turned to alternative suppliers; retail reading -18%
  13. [13] AGC and FMI, 2024 Risk Survey (February 2024)70% of risk managers saw subcontractor distress or defaults rising
  14. [14] AGC, Best Practices for Preventing Subcontractor Default (June 2024)prequalify on financial condition, bonding capacity and workload; consider buying long-lead equipment directly
  15. [15] Texas Government Code section 2269.255a construction manager-at-risk advertises for and receives trade contractor bids for all major elements of the work
  16. [16] Cleveland Metroparks Board of Park Commissioners (resolution of July 2024, August 2024 agenda)CMAR GMP #4, on 75% drawings, pre-purchases switchgear for $710,694 and a generator for $338,659
  17. [17] University of Colorado Anschutz Medical Campus, Section 01 33 00 Submittal Procedures (January 2020)14 calendar days for each review and each resubmittal
  18. [18] Unified Facilities Guide Specifications, UFGS 01 33 00 Submittal Procedures (August 2026)30 calendar days for review
  19. [19] Revised Code of Washington 39.10.370GC/CM bid packages before the maximum allowable construction cost, negotiated at 90% construction documents
  20. [20] Massachusetts General Laws chapter 149 section 44Apublic building contracts over $150,000 to the lowest responsible and eligible general bidder
  21. [21] Massachusetts General Laws chapter 149 section 44Ffiled sub-bids for listed trades such as electrical, HVAC and plumbing
  22. [22] North Carolina State Construction Office, Form OC-15 (revised May 2024)bidders' substitutions considered until 10 days before bids are received
  23. [23] Dollar General, fourth-quarter fiscal 2025 results (March 2026)about 4,730 real estate projects planned for fiscal 2026
  24. [24] Chipotle, fourth-quarter 2025 results (February 2026)334 company-owned restaurants opened in 2025
  25. [25] Chipotle, 2025 annual report on Form 10-K (February 2026)the availability of capable contractors and subcontractors among the risks to new restaurants
  26. [26] Electrical Contractor magazine (January 2024)one manufacturer's lead times as of 11 September 2023, 84-plus weeks for switchboards with power circuit breakers of 3,000 A and up
  27. [27] NREL for the US Department of Energy (February 2024)distribution transformer lead times up to 2 years, about four times pre-2022
  28. [28] Cushman & Wakefield (June 2023)lead times on its life-sciences projects, elevators 25-48 weeks, rooftop units 18-28, curtain wall 14-28 and steel 17-30
Demo anfordern
Demo anfordern